Image 1

  
Рус    Eng Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 23
+7 (812) 579-77-66 client@logosinfo.ru
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Вc: выходные

    
Главная
О фирме
Услуги
Спецпредложения
Ваши преимущества
Контакты
Поиск по сайту



1. Широкая специализация
2. Профессионализм и компетентность
3. Разумные цены
4. Стабильность
5. Удобное месторасположение

АНКЕТА ДЛЯ ЗАКАЗА ДОГОВОРА ПОДРЯДА (ОБЩЕГО)

Правовой статус сторон:

Заказчик:

Юридическое лицо;
Индивидуальный предприниматель;
Физическое лицо.

Подрядчик:

Юридическое лицо;
Индивидуальный предприниматель;
Физическое лицо.

Объем работ:

Определен в приложении к договору (календарном плане);
Определен непосредственно в договоре.

Способ выполнения работ:

Определяется Подрядчиком самостоятельно;
На основе технического задания Заказчика.

Работа выполняется из материалов:

Заказчика;
Подрядчика;
И Заказчика, и Подрядчика.

Перечень материалов определен в Договоре:

Да;
Нет.

Оборудование для выполнения работ предоставляется:

Заказчиком;
Подрядчиком;
И Заказчиком, и Подрядчиком.

Перечень оборудования определен в Договоре:

Да;
Нет.

Для осуществления работ Заказчику необходимы разрешения (лицензии):

Да;
Нет.

Для выполнения работ Подрядчику необходимы разрешения (лицензии):

Да;
Нет.

Привлечение субподрядчика по Договору осуществляется Подрядчиком:

Без согласования с Заказчиком;
По предварительному согласованию с Заказчиком;
Недопустимо.

При уклонении Заказчика от приемки работ Подрядчик имеет право продать результат работ третьему лицу:

Да;
Нет.

Сроки выполнения работ:

Определяются по этапам согласно приложению к договору (календарному плану);
Определяются сроки начала и окончания;
Определяются ежемесячно согласно приложению к договору (календарному плану).

Перенос сроков выполнения работ, в случае несоблюдения Заказчиком встречных обязательств, производится:

Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки Заказчика;
Дополнительно согласовываются Сторонами.

Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы:

В соответствии с договором;
В соответствии с законодательством.

Наличие НДС по договору:

Облагается НДС;
Не облагается НДС.

Стоимость работ:

Прямо устанавливается в договоре;
Определяется сметой.

Оплата работ:

Авансовая оплата (100 %);
Оплата по факту после сдачи-приемки всего объема работ;
Оплата по факту после сдачи-приемки каждого этапа работ;
Частичная авансовая оплата всего объема работ + оплата по факту выполнения всего объема работ;
Частичная авансовая оплата всего объема работ + оплата по факту выполнения каждого этапа работ с учетом аванса;
Частичная авансовая оплата каждого этапа работ + оплата по факту выполнения каждого этапа работ с учетом авансаплатежей;
Авансовая оплата каждого этапа 100 %.

Способ расчетов по договору:

Безналичный;
Наличными денежными средствами.

Приемка Заказчиком работ без проверки:

Лишает его права ссылаться на недостатки работы;
Не лишает его права ссылаться на недостатки работы.

Досрочное выполнение работ Подрядчиком:

Допускается;
Не допускается.

Ответственность сторон по Договору:

В соответствии с законодательством и договором;
В соответствии с законодательством.

Основания расторжения договора:

В соответствии с законодательством и договором;
В соответствии с законодательством.

Претензионный порядок досудебного урегулирования:

Является для сторон обязательным;
Не является для сторон обязательным.

Способы направления претензионных писем:
Только заказным почтовым отправлением;
Допускаются иные способы.

Подсудность:

Договорная;
В соответствии с законодательством.

Название фирмы или ФИО контактного лица:

Почтовый яшик:

Телефон:

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР ПОДРЯДА

КАК ЗАКАЗАТЬ ДОГОВОР?
 ШАГ 1. Для начала выберете необходимый тип договора.
 ШАГ 2. Внимательно заполните анкету, указав все параметры и свои контактные данные.
 ШАГ 3. Оплатите платежным поручением по безналу или наличными в любом отделении Сбербанка. Копию платежного поручения (квитанцию Сбербанка) пришлите на наш электронный адрес sud@logosinfo.ru или по факсу. Напоминаем, стоимость одного проекта договора составляет 1000 рублей.
 ШАГ 4. После получения подтверждения об оплате, начнется работа по составлению договора, которая займет от несколько часов до 1 суток.
 ШАГ 5. Готовый проект договора в электронном виде (файл Microsoft Word) отсылается на указанный Вами адрес электронной почты.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ

Защита прав в арбитражном и мировом суде, а также в судах общей юрисдикции.

Юридическое обслуживание организаций от 5000 рублей в месяц!

Сопровождение сделок с недвижимостью: решение сложных юридических ситуаций.
Главная
О фирме
Услуги
Спецпредложения
Ваши преимущества
Контакты

2007-2023 ©ЛОГОС. Все права защищены.
Политика конфиденциальности
 Раскрытие информации



Зарегистрированное СМИ — сетевое издание «Интернет-сайт Юридической фирмы "Логос"»
Зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70892
Учредители: ООО "Юридическая фирма "Логос", Осман Андрей Ильич
Главный редактор: Осман Андрей Ильич
Телефон редакции: +7 (812) 579-77-66
e-mail редации: law@logosinfo.ru